+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда с сантехником образец

Договор подряда на выполнение сантехнических работ. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее - Объект. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта. Стороны установили следующие сроки:. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда

Договор по ремонту сантехники

Договор подряда на выполнение сантехнических работ. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее - Объект.

В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

Стороны установили следующие сроки:. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц субподрядчиков. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Стоимость работ и порядок расчетов. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость работ является твердой. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное]. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода. В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Приемка завершенного строительством объекта. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

Подрядчик несет ответственность за:. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Copyright Образцы договоров. All rights reserved.

Образцы договоров:. Формы договоров: аренда, лизинг, прокат. Образцы договоров: Страхование. Формы договоров: Добровольное страхование. Другие шаблоны договоров:. Все тексты образцов и формы договоров вы можете скачать на нашем сайте бесплатно!

Полезная информация:. Понятие договора и правила его заключения. В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Предмет договора 1. Сроки выполнения работ 2. Стороны установили следующие сроки: - начальный срок выполнения работ [число, месяц, год]; - конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

Права и обязанности сторон 3. Заказчик вправе: 3. Заказчик обязан: 3. Подрядчик вправе: 3. Подрядчик обязан: 3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Стоимость работ и порядок расчетов 4.

Гарантии качества 5. Приемка завершенного строительством объекта 6. Ответственность сторон 7. Подрядчик несет ответственность за: - недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования; - недостатки дефекты , обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; - ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования; - последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками; - нарушение конечного срока выполнения работ; - убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

Разрешение споров 8. Заключительные положения 9. Полезная информация: Понятие договора и правила его заключения В статье вы найдете полную информацию о договорах. Изменение и расторжение договора В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора. Все о договоре "Купля-продажа" Краткая информация о договоре купля-продажа Все о договоре "Мена" Краткая информация о договоре мены Все о договоре "Дарение" Краткая информация о договоре дарения Рента и пожизненное содержание с иждивением Краткая информация о договоре ренты Все о договоре "Аренда" Краткая информация о договоре аренды.

Договор подряда на сантехнические работы

Описание документа. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы лицензии. Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора.

Договор подряда № ____ от «___» ______ 20___ г. г. Минск.,. Заказчик. именуемый в дальнейшем "Заказчик", и индивидуальный предприниматель.

Договор оказания услуг сантехника

В соответствии со ст. Договор подряда не относится к трудовым видам отношений, а является самостоятельным видом гражданско-правового договора. Так как мы рассматриваем гражданско-правовой договор, а именно договор подряда, то для него установлены свои обязательные существенные условия, без которых договор считается недействительным. Рассмотрим их ниже:. К тому же, в договоре может быть предусмотрены сроки начала и завершения отдельных этапов работы, которые называются промежуточными. Цена в договоре указывается в твердой сумме или приблизительной. Если в договоре отсутствуют другие указания, то цена считается твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены, а заказчик-ее уменьшения, однако если при заключении договора невозможно было предусмотреть значительное повышение стоимости материалов, работ услуг , то подрядчик имеет право требовать увеличения конечной цены за обусловленную договором оказываемую услугу. Если при проведении работ услуг возникла необходимость в дополнительных работах или услугах и в связи с чем повышается сама цена конечной работы, то подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.

Ниже представлен типовой шаблон договора на ремонт от компании Нордфор. Образец договора актуален на году При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Каждый договор заключаемый с Сервиспойнт имеет юридическую силу. Ежемесячно либо по оказании отдельной услуги, являющихся предметом настоящего договора, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Договор подряда образец Типовые договорыdocx27 Кб.

Если подрядчик некачественно выполнил работу.

.

.

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заключение договора подряда с физическим лицом.
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Андрей

    Приветствую такое наказание. Но! Если будут наказывать всех без исключения,от дворника до президента! В чём я очень сомневаюсь! Как ездили мажоры удолбаные в хлам,так и будут ездить! А то что всех без исключения будут привлекать.Это не про Украину!)

  2. Прохор

    Перевели вам деньги сразу же побежали и сняли пока не очнулись, а когда очнутся пусть блокируют, денег там уже не будет, просто новую карту открываем и всё. Пусть хер сосут, я ни копейки им не буду платить этим уебкам.

  3. imevglyc

    На каком основании не впустят в магазин?

  4. Роза

    В нашей странне можно все! За ваши деньги любой каприз.

  5. Лада

    А почему чувака который пондял бойца росгвардии взяли штраф 20тр